ResueltaMunicipalExp. 42E_25
Contrato de obras 3ª fase restauración del Antiguo Monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos en Oña (burgos)
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos · Castilla y León
- Presupuesto (sin IVA)
- 3.184.940,60 €
- Valor estimado
- 3.184.940,60 €
- Fecha límite
- 09 mar 2026, 23:59
- Queda
- Plazo cerrado
Cómo se adjudica
El reparto de puntos decide si compite el precio o la memoria técnica.
70% automático · precio y fórmulas
- 40%Oferta económica
- Memoria de actuación para la ejecución del servicio
- Programa de ejecución de los trabajos
- 10%Reducción del Plazo de ejecución de la obra
- 10%Experiencia en ejecución de obras en BIC
- 10%Ampliación de plazo de garantía
Resultado
- 2.718.346,80 €
CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL VEGA, S.L.
332653 · 3 ofertas presentadas
Pliegos y documentación (31)
Los pliegos administrativo y técnico van primero.
- 23_PCAP.pdfPliego administrativo (PCAP)
- 1_PE_MEMORIA_rev_agosto_sin_logos.pdfPliego técnico (PPT)
- 10_PE_PLANOS_CONSTRUCCION_C01_a_c08_sin_logos_reducido.pdfDocumentación adicional
- 11_PE_PLANOS_CONSTRUCCION_C09_a_c17_sin_logos_reducido.pdfDocumentación adicional
- 12_PE_PLANOS_URBANIZACION_UD01_UD02_UD03_UD04_UP01_UP02_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 13_PE_PLANOS_URBANIZACION_UP03_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 14_PE_PLANOS_URBANIZACION_UP04_UP05_US01_US02_US03_US04_sin_logos_reducido.pdfDocumentación adicional
- 15_PE_PLANOS_INSTALACIONES_IN01_a_IN13_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 16_PE_PLANOS_VISTAS_01_02_03_04_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 17_ESTUDIO_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD_3__fase_San_Salvador_O_a_VISADO.pdfDocumentación adicional
- 260213 Presupuesto San Salvador III fase.bc3Documentación adicional
- 2_PE_ANEJOS_1-2-3-4-5_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 3_PE_ANEJOS_6-7_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 4_MEDICIONES_Y_PRESUPUESTO_rev_agosto_2025_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 5_PE_PLIEGO_CONDICIONES_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 6_PE_PLANOS_SITUACION_S01_a_S03_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 7_PE_PLANOS_ESTADO_ACTUAL_EA01_a_EA15_sin_logos_.pdfDocumentación adicional
- 8_PE_PLANOS_ESTADO_REFORMADO_ER01_a_ER13_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- 9_PE_PLANOS_PATOLOGIAS_Y_DIAGNOSTICO_PT01_a_PT05_sin_logos.pdfDocumentación adicional
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Acuerdo de iniciación del expedienteDocumento del expediente
- Decreto de clasificacion de ofertasDocumento del expediente
- Documento de aprobación del expedienteDocumento del expediente
- Informe valoración criterios subjetivosDocumento del expediente
- Informe valoración experiencia BICDocumento del expediente
- Memoria justificativaDocumento del expediente
- Nota aclaratoriaDocumento del expediente
- Presupuesto bc3Documento del expediente
- Requerimiento documentación propuesta adjudicatarioDocumento del expediente
- Requerimiento subsanación propuesto adjudicatarioDocumento del expediente