Obras de renovación y sustitución de las luminarias existentes en el municipio de La Bañeza por nuevas luminarias LED.
Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza · Castilla y León
- Presupuesto (sin IVA)
- 658.498,79 €
- Valor estimado
- 658.498,79 €
- Fecha límite
- 11 dic 2025, 23:59
- Queda
- Plazo cerrado
Si el móvil avisa de que «la conexión no es privada», no es peligroso: la Plataforma usa un certificado de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) que algunos móviles no reconocen. Ábrela desde el ordenador o con otro navegador, o instala en el móvil el certificado raíz de la FNMT.
¿Buscas concursos como este?
Te mandamos gratis el informe de esta semana de obras y construcción en León: los concursos abiertos, los mantenimientos de otros que vencen y lo que todavía no es concurso. Lo prepara una persona.
Cómo se adjudica
El reparto de puntos decide si compite el precio o la memoria técnica.
- 40%Precio ofertado
- Memoria descriptiva y cronograma de las actuaciones
- 10%Reducción del plazo de ejecución de la obra
- 5%Ampliación de la garantía de la obra y/o producto comprometido por el licitador
- 5%Ampliación del plazo de garantía suscrito por fabricante
Pliegos y documentación (20)
Los pliegos administrativo y técnico van primero.
- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.pdfPliego administrativo (PCAP)
- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.pdfPliego técnico (PPT)
- ANEXO I.docxDocumentación adicional
- ANEXO II.docxDocumentación adicional
- ANEXO III.docxDocumentación adicional
- ANEXO IV.docxDocumentación adicional
- ANEXO V.docxDocumentación adicional
- ANEXO VI.docxDocumentación adicional
- ANEXO VII.docxDocumentación adicional
- ANEXO VIII.docxDocumentación adicional
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertasDocumento del expediente
- Convocatoria mesaDocumento del expediente
- Diligencia de corrección de errorDocumento del expediente
- Formalización del contrato - Lote 1Documento del expediente
- Formalización del contrato - Lote 2Documento del expediente
- ProyectoDocumento del expediente
- Resolución de adjudicaciónDocumento del expediente
Más licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza
- En plazo154.157,00 €
- Contrato de obras "urbanización y renovación de redes en la calle Tejadillo de La Bañeza"
05 oct 2026
Resuelta278.811,41 € - "Mejora y adecuación del Tramo 1: Juzgados-Centro de Salud, de la Vía de la Plata de La Bañeza"
02 oct 2026
En plazo187.856,59 € - Resuelta5905,00 €
- La redacción del proyecto y la dirección de obra del "acondicionamiento de zona verde en La Bañeza" - Mirador
28 sept 2026
Resuelta10.039,64 € - Resuelta39.663,89 €
- Resuelta9800,00 €
- 385.741,12 €
Parecidas en la misma zona
Obras y construcción en León, de otros organismos.
- Construcción de bibloteca y espacio cultural en Frenellino del Monte (Ardón)
Pleno del Ayuntamiento de Ardón · 09 nov 2026
Anuncio previo124.262,56 € - Concurso proyectos para obras de rehabilitación energética del Centro Cívico León Oeste Ayuntamiento de León.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León · 09 nov 2026
En plazo146.739,00 € - Obras de Urbanización de calles en Benazolve y Ardón
Pleno del Ayuntamiento de Ardón · 09 nov 2026
Anuncio previo59.500,00 € - UT3 Alquiler de tractor de ruedas con operario, de potencia 100CV (75kW) o superior, con desbrozadora de marti
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · 09 nov 2026
Resuelta18.750,00 € - Servicio de mantenimiento en modo integral, del neuronavegador y estación de planificación craneal pertenecien
Gerencia de Atención Especializada de León · 09 nov 2026
Adjudicada243.997,11 € - Dirección Ejecución material y Coordinación Seguridad y Salud obras "Construcción Casa de Cultura en Ribaseca"
Alcaldía del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina · 09 nov 2026
Resuelta12.127,50 €