En plazoMunicipalExp. 4974/2026
Contrato de obras de implantación de un punto limpio en C/Sol esquina C/ Polo en Ogíjares (Granada). Fase 1.
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ogíjares · Andalucía
- Presupuesto (sin IVA)
- 172.999,74 €
- Valor estimado
- 142.974,99 €
- Fecha límite
- 29 sept 2026, 21:00
- Queda
- 3 días
Cómo se adjudica
El reparto de puntos decide si compite el precio o la memoria técnica.
100% automático · precio y fórmulas
- 80%OFERTA ECONOMICA
- 20%REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION
Pliegos y documentación (11)
Los pliegos administrativo y técnico van primero.
- PCAP.pdfPliego administrativo (PCAP)
- Proyecto tecnico.pdfPliego técnico (PPT)
- Anexo III modelo aval adjudicatario.docxDocumentación adicional
- Anexo IV modelo seguro caucion adjudicatario.docxDocumentación adicional
- Nota informativa inscripcion ROLECE.pdfDocumentación adicional
- Cronograma de organización de la obraDocumento del expediente
- Decreto aprobación proyectoDocumento del expediente
- Decreto inicio del expedienteDocumento del expediente
- Documento de aprobación del expedienteDocumento del expediente
- Informe motivación y justificaciónDocumento del expediente
- Nota informativa inscripción ROLECEDocumento del expediente