MunicipalExp. 1221/2026
Contrato de obras y ejecución de actuaciones de mejora en el CEIP Germán Teruel de Moratalla
Alcaldía del Ayuntamiento de Moratalla · Región de Murcia
- Presupuesto (sin IVA)
- 122.160,64 €
- Valor estimado
- 122.160,64 €
- Fecha límite
- 27 abr 2026, 23:59
- Queda
- Plazo cerrado
Cómo se adjudica
El reparto de puntos decide si compite el precio o la memoria técnica.
100% automático · precio y fórmulas
- 70%Oferta económica
- 20%Mejoras previstas en el proyecto
- 10%Ampliación del plazo de garantía
Pliegos y documentación (12)
Los pliegos administrativo y técnico van primero.
- PCAP PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS FIRMADO.pdfPliego administrativo (PCAP)
- PROYECTO PARTE 1.pdfPliego técnico (PPT)
- 2026-04-09 PRESUPUESTO bc3_CEIP GERMAN TERUEL_MORATALLA-I24019-010.bc3Documentación adicional
- 2026-04-13 PRESUPUESTO GENERAL_CEIP GERMAN TERUEL_MORATALLA_v2-I24019-010.bc3Documentación adicional
- PROYECTO PARTE 1.pdfDocumentación adicional
- PROYECTO PARTE 2.pdfDocumentación adicional
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Acta del órgano de asistenciaDocumento del expediente
- Resolución aceptando renuncia Josefa Anton Lamberto y propuesta nuevo adjudicatarioDocumento del expediente
- Resolución Alcaldía corrección error sobre constitución de garantía definitivaDocumento del expediente
- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS COLEGIO GERMÁN TERUEL A EL PIPI OBRAS Y REFORMASDocumento del expediente
- Resolución de Alcaldía propuesta de adjudicaciónDocumento del expediente